當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 項目進度管理軟件
工程未經竣工驗收的法律責任分析
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)文章
案情簡介 項目經理博客
http://www.alistair-chisholm.com/
2005年4月6日,中冠公司與開天公司簽訂《建設工程施工合同》一份,約定中冠公司將其廠房、辦公樓、生活樓、門衛(wèi)、室外等工程發(fā)包給開天公司施工;合同工期為215天,合同簽訂后按實際開工報告為開工日期;合同通用條款第14.1和 14.2條約定,承包人必須按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任;合同專用條款第35.2條約定,承包人違約應承擔的違約責任按每延遲竣工一天罰款5,000元計算。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)文章
blog
合同簽訂后,2005年6月10日,雙方確認工程開工,按照合同約定,應于2006年1月10日竣工。2005年8月11日,開天公司向中冠公司出具申請報告一份,以2005年8月因臺風等原因申請工期順延5天,中冠公司蓋章同意。2006年6月26日、7月5日,中冠公司代理人分別發(fā)函給開天公司,要求開天公司加快施工工程,并要求追究逾期竣工的違約責任。2006年9月29日,開天公司向中冠公司發(fā)函稱系爭工程已全部達到竣工驗收條件,請求開天公司在2006年9月30日進行竣工驗收。2006年9月30日,中冠公司回函稱項目工程尚未全部按約完工,環(huán)境尚需清理,未按國家工程驗收有關規(guī)定提供完整的竣工資料和驗收報告等。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
因雙方對工程是否竣工協(xié)商未果,中冠公司遂提起訴訟,請求判令:開天公司繼續(xù)履行合同,立即完成合同約定的剩余建設工程;開天公司支付逾期竣工的違約金1160000元(每日5000元,自2006年1月16日暫算至2006年9月4日,以后按實計算至工程竣工驗收通過之日);開天公司賠償中冠公司其他經濟損失251400元(包括監(jiān)理費和甲方工程師工資的額外支出)。開天公司辯稱,系爭工程已經施工完成,其已在2006年9月發(fā)出驗收通知,工程至今未能驗收的原因在于中冠公司故意拖延。 training
training
法院判決
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
法院認為,原告、被告簽訂的《建設工程施工合同》合法有效,至2006年9月29日開天公司向中冠公司發(fā)出驗收通知,工程已基本符合驗收條件,按照誠實信用的原則,中冠公司應組織驗收。法院根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律的解釋》有關工程竣工驗收的規(guī)定,按照雙方合同關于違約條款的約定,判決:開天公司支付中冠公司違約金(計算方式為:從2006年1月16日開始計算至2006年9月29日,按照每天5000元計算),中冠公司其它訴訟請示不予支持。 轉自泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
律師分析 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
項目管理培訓
本案的爭議焦點之一是施工單位是否按期竣工 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
在建設工程合同中,承包人的義務是按照合同約定的期限、質量標準完成其承包的建設工程任務。對于雙方之間因逾期竣工違約產生的糾紛,首先需要對承包人的施工時間即工期作出正確的認定,據此判斷承包人是否存在逾期竣工的違約事實。本案中,雙方當事人確定的開工日期為2005年6月10日,合同約定的工期為215天,其中扣除因臺風等原因順延工期5天,故系爭工程的竣工截止日期應為2006年1月15日。開天公司在2006年1月15日之前尚未竣工,構成違約,故應當承擔從2006年1月16日開始至符合驗收條件期間的逾期竣工違約責任。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
本案的爭議焦點之二是建設單位是否構成拖延驗收工程 http://www.alistair-chisholm.com/
轉自泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
國務院《建設工程質量管理條例》頒布實施后,政府不再參與建設工程的竣工驗收工作,而由建設單位組織設計、施工、工程監(jiān)理等有關單位進行驗收或自行進行驗收,因而竣工驗收工作的主導權在于發(fā)包人。如果在承包人完成施工任務并向發(fā)包人提交了竣工驗收報告后,發(fā)包人出于種種原因不予組織驗收的,必然會給承包人造成損失。因此最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律的解釋》第14條規(guī)定,當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;承包人已經提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;建設工程未經竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。本案中,系爭工程已經建造完畢,僅有回填土等零星收尾工作尚未完成,依據誠實信用原則應當認定工程已經符合竣工驗收條件。作為建設方的中冠公司,在收到開天公司的竣工報告后,理應及時組織有關單位進行竣工驗收,即便存在零星土建工程未按設計規(guī)定內容全部建成,但只要不影響正常生產,亦應辦理竣工驗收手續(xù)。現(xiàn)因中冠公司拖延辦理竣工驗收手續(xù),導致系爭工程至今未進行竣工驗收并直接導致工程不能交付使用,故依據最高人民法院的相關司法解釋,開天公司提交竣工報告之日應視為工程竣工之日,開天公司的違約責任也應計算至該日。 項目管理培訓
blog
律師建議 club
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
實際上,本案在審理過程中,一審法院的判決是不同于二審法院的,一審法院認為,2006年9月29日開天公司向中冠公司發(fā)函稱已具備竣工驗收條件不能當然認為工程已備竣工驗收條件,二審判決則是根據最高人民法院的解釋認定已經達成竣工驗收條件。一審、二審法院對本案的不同態(tài)度實際上反映了一個問題:要求工程竣工驗收時,怎樣判斷施工企業(yè)所做工程已經具備竣工驗收條件?一般認為,達到如下條件,可以交付竣工驗收:完成工程設計和合同約定的各項內容。施工單位在工程完工后對工程質量進行了檢查,確認工程質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準,符合設計文件及合同要求,并提出工程竣工報告和竣工圖紙。工程竣工報告應經項目經理和施工單位有關負責人審核簽字。對于委托監(jiān)理的工程項目,監(jiān)理單位對工程進行了質量評估,具有完整的監(jiān)理資料,并提出工程質量評估報告。工程質量評估報告應經總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位有關負責人審核簽字。所以,施工企業(yè)首先應在合同中明確約定施工的各項內容,在這些內容確認完成后,提供完備的資料,以防建設單位提出工程未完全完工、資料不完,不能驗收的抗辯。雖然最高人民法院的司法解釋對施工企業(yè)相對有利,但司法實踐操作的不盡一致也是不得不注意的。如同本案,一審法院認為零星工程未完成,所以不符合驗收條件,而二審法院則是相反觀點。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
training
第二個需要提示的問題建設單位不及時竣工驗收的法律責任問題。建設部《建筑工程施工合同》通用條款第10條違約、索賠與爭議中,并沒有約定甲方不進行驗收的法律責任,所以施工企業(yè)應根據項目驗收的需要,結合對甲方信用的了解,明確約定如甲方不及時竣工驗收的違約責任,以減少甲方惡意不進行驗收情況的發(fā)生。另外,在建設工程施工合同糾紛中,因為竣工驗收發(fā)生爭議也具有多樣性,比如說甩項驗收爭議、甲方指定分包惡意拖延工期使得整個工程不能驗收爭議、資料不完爭議、監(jiān)理單位不配合爭議等等,所以作為企業(yè),應根據自己工程施工的經驗,結合是經常出現(xiàn)的一些案例,制定出完備、實用、防風險的建設工程施工合同,充分利用法律手段保護自己的合法權益是非常有必要的。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
- 1[福建]隧道工程案例專項施工方案
- 2滬寧線某標路基工程作業(yè)安全技術交底
- 3滬寧線某標冬季施工用電作業(yè)安全技術交底
- 42015礦業(yè)工程要點:施工現(xiàn)場防火管理一般規(guī)定
- 5一級建造師復習資料:截流材料
- 6關于召開全國建筑安全生產聯(lián)絡員第七次會議的通知
- 7一級建造師復習資料:納稅人的義務
- 82015年一級注冊消防工程師考試《技術實務》知識點(4)
- 9滬寧城際鐵路北側、大明路西側QQ-070609地塊開發(fā)項目市政工程中標公示
- 10一級建造師復習資料:合同權利轉讓的概念和原因
- 11一級建造師復習資料:收回注冊證
- 12關于公布第三批取得甲級施工圖設計文件審查許可證機構的通知
- 132015一級注冊消防工程師技術實務知識點:城市消防遠程監(jiān)控
- 14造價員輔導資料:北京造價員建筑工程定額答疑(30)
- 15OA辦公自動化系統(tǒng)的項目進度跟蹤
- 16造價員考試《土建工程》重點:建筑鋼材的技術性質
- 17關于印發(fā)《各省、直轄市、自治區(qū)建設主管部門安全事故與自然災害職責分工》的通知
- 18隨州市某大橋跨隨南路施工安全專項方案
- 19一級建造師復習資料:碾壓式土石壩鋪料作業(yè)時應考慮哪些方面的問題
- 20淺談軟件項目的進度控制
- 21忻保高速公路服務區(qū)汽修(含加水)項目租賃評標結果公示
- 222015礦業(yè)工程要點:新建礦井需要完成的礦井水文地質資料工作
- 23造價員基礎知識總結(4)
- 242015礦業(yè)工程要點:防火設施管理
- 25原寧道公路(五里橋至七里崗路段)改擴建工程的中標候選人公示
- 262015建筑工程要點:機具管理的要求
- 272015機電工程要點:焊接質量的檢測方法
- 282015年一級注冊消防工程師考試《綜合能力》輔導(4)
- 29航天器研制項目風險管理
- 30關于北京市地鐵10號線2標段蘇州街車站“3.28”重大塌方事故的通報
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓